1.委托软件开发合同范文
2.合同上源码开发是源码什么意思
3.软件开发协议书
4.GPL-3.0协议版权纠纷案，明确开源许可证法律效力
5.软件开发委托合同范本

委托软件开发合同范文

       甲方与乙方在友好协商的授权基础上，签订了以下软件开发合同。合同双方明确理解合同内容，源码同意各自承担权利与义务，授权忠实履行合同。合同香油网站模板源码

       合同第一条款明确了软件开发项目的源码具体内容、进度安排、授权费用、合同交付与验收方式，源码详细信息记录在附件中。授权

       合同第二条款规定了合同履行期限由附件中工作进度决定，合同双方协商一致可延期。源码

       第三条款中，授权甲方需提供必要资料和便利条件，合同协助乙方进行软件开发、调试、安装与实施。同时，甲方确保提供资料完整、真实、合法，按约定支付软件开发费用。甲方在软件验收后的1年内，有权要求乙方对出现的非人为因素错误及故障进行免费维护。

       第四条款详细阐述了双方权利与义务。甲方需提供必要的协助与资料，支付软件开发费用，且在软件验收1年内，有权要求乙方免费维护非人为因素导致的错误或故障。乙方则需按时完成合同规定的软件开发工作，提供培训与技术支持，并在软件验收1年内，对出现的江西php源码非人为因素错误进行免费维护。

       第五条款说明，甲方在免费维护期后，如需乙方提供维护服务，可酌情优惠收取费用。

       第六条款中，甲方需按时支付合同费用，并提供必要的帮助。合同费用应按照双方约定的方式和时间支付。

       第七条款指出，软件及其相关程序、文件源码版权归乙方所有，但乙方授权甲方使用。甲方不得传播、复制、出售或许可他人使用乙方作品及其程序。乙方可在业务范围内使用这些作品。

       第八条款强调，甲方未按时支付费用导致的工期延误，责任由甲方承担。

       第九条款规定，双方应保守合同履行过程中获知的对方商业秘密。

       第十条款说明，双方应诚实守信履行合同。若发现对方违约，可终止合同并要求赔偿。若一方违反合同，另一方有权解除合同并要求赔偿损失。

       第十一条条款允许双方协商对合同条款进行变更或补充，需以书面形式确认。

       第十二条条款提及，合同附件与正文具有同等法律效力。

       第十三条条款规定，提前解除合同需提前通知对方。菠菜源码整套甲方提前解除合同需承担赔偿责任，乙方无故解除合同需双倍返还预付费用。

       第十四条条款明确，违反合同需赔偿损失。

       第十五条条款指出，合同订立、解释、履行、效力发生争议时，双方应友好协商解决，协商不成则提交仲裁委员会仲裁。

       第十六条条款允许合同因客观情况重大变化而提前终止或变更。

       第十七条条款约定，合同自双方授权代表签字之日起生效。

       第十八条条款规定，合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

       甲方：__________(授权代表签字)

       乙方：__________(授权代表签字)

合同上源码开发是什么意思

       在合同中，"源码开发"通常指的是软件开发中使用的一种方法或服务。"源码"是指计算机程序的原始代码，即编写程序的开发人员使用的代码。源码开发包括根据特定需求从头开始编写软件代码，以满足客户的定制化需求。

       当在合同中提到"源码开发"时，可能意味着开发商将根据客户的要求，从零开始或使用现有的代码库，编写、设计和开发软件系统。这种方法通常用于实现更定制、更复杂的软件功能和特性，以满足对特定需求的精确控制。

       "源码开发"通常明确规定了由开发商交付给客户的源码apache下载软件开发成果，包括完整的源码、文档和必要的技术支持。

       需要注意的是，源码具有原始的、编程语言级别的可读性，一般需要专业开发人员来理解和修改。对于非专业人员来说，了解源码可能需要一定的学习和专业知识。因此，在合同中涉及源码开发时，双方需明确约定与源码相关的使用、保密和授权等事项。最好在签订合同之前，与开发商进行详细的沟通和协商，确保双方对源码开发的期望和具体要求达成一致。

软件开发协议书

       甲方：乙方:

       地址：地址:

       电话： 电话：

       为了共同开发“农资终端查询系统”软件，甲方委托乙方进行定制开发，并提供远程协助服务，双方达成以下合作协议。

       合作方式：乙方将根据甲方需求定制开发软件，并提供远程技术指导与培训，甲方需支付相关费用。

       软件内容要求：乙方需开发一款软件，名称为“农资终端查询系统”，并完成以下功能：条码/二维码扫描、农资数据导入、查询等，能导入照片以供查询比对。

       开发时间：自合同签订之日起天内完成软件开发，随后天内进行测试。

       费用支付：项目总费用包括技术开发费用与远程指导培训费，共计人民币 元。软件交付后，喝酒游戏源码测试无误，一周内甲方需支付全部费用。

       双方权利与义务：若软件出现缺陷，乙方需免费调整程序以确保正常功能。乙方需协助甲方完成安装与调试，并培训一名甲方人员至熟练操作与解决简单问题的程度。乙方提供系统升级与功能扩展服务，费用由甲方承担。乙方在合同签订之日起提供一年免费技术维护与基本升级。甲方需按时支付乙方费用。

       双方责任：违约方需承担一切责任并赔偿经济损失，若发生争议，双方应协商解决。协商不成，双方同意由仲裁委员会根据现行有效仲裁规则进行裁决。

       软件版权：合同生效后，软件版权归甲方所有，但甲方不得将软件源代码转给第三方。

       本协议自双方盖章之日起生效。

       甲方： 乙方：

GPL-3.0协议版权纠纷案，明确开源许可证法律效力

       近日，一起关于GPL版权纠纷案引发广泛关注。该案件中，被告因违反GPL3.0协议而导致协议自动解除，失去源代码授权保护，进而构成侵权。一审判决书明确指出，GPL3.0协议具有民事法律行为的性质，属于我国《合同法》调整的范围。判决结果为两侵权被告公司赔偿原告公司经济损失及维权合理费用共计万元，并停止侵权行为。此案例是中国首个明确GPL3.0协议法律效力的判例。

       案情概述涉及原告济宁市罗盒网络科技有限公司，其开发的“罗盒（VirtualApp）插件化框架虚拟引擎系统”（VirtualApp V1.0）在GitHub上公开源代码。在年月8日，原告取得计算机软件著作权登记证书，拥有软件著作权全部权利。由于软件的成功，被告福建风灵创景科技有限公司、北京风灵创景科技有限公司以及深圳市腾讯计算机系统有限公司，通过多个互联网平台提供侵权软件下载、安装和运营服务，涉及“点心桌面”App。软件源代码与原告软件源代码存在实质性相似性，构成侵权。

       判决书中明确指出，违反GPL3.0协议的侵权责任包括：著作权法保护权利人专有权，非权利人仅能在合理使用范围内使用作品；用户违反使用条件时，GPL3.0协议在授权人与用户之间的授权将自动终止。我国《民法总则》第一百五十八条规定，民事法律行为可以附条件，附解除条件的民事法律行为自条件成就时失效。

       综上所述，此案明确展示了GPL协议的法律效力，以及开源许可证在开源软件中的重要性。然而，开源许可证治理仍面临多项挑战，包括条款晦涩难懂、声明方式不规范、代码检测能力不足、项目溯源困难、问责难和解决方案匮乏等。针对这些问题，棱镜七彩开发了FossLicense开源许可证治理工具，旨在解决开发者和管理人员在使用和管理软件过程中遇到的许可证合规使用和版权篡改问题。FossLicense支持SaaS云服务和本地离线部署两种部署方式，用户可通过此工具提取代码中的许可证信息、校验文件同源许可证情况、管理许可证知识库，并持续关注代码仓库的许可证风险变化，有效规避合规风险。

软件开发委托合同范本

       委托开发合同是一方当事人委托另一方当事人进行技术开发所订立的合同。那么签订软件开发委托合同需要注意什么呢?以下是小编整理的软件开发委托合同，欢迎参考阅读。

软件委托开发合同范文篇一

       甲方：

       乙方：

       乙方受甲方委托进行 __的开发工作，双方本着相互合作、互惠互利的原则，共同协商达成如下协议：

       一、项目名称：

       二、内容及要求：

       1、开发内容：根据甲方的要求，乙方在规定时间内完成__ _的开发，该系统的设计及开发要求详见《需求说明书》。

       2、开发时间：

       (1)启动日期：甲乙双方签字盖章之日即为项目正式启动日期;

       (2)完成期限：自项目正式启动后，在_ _个工作日内完成。

       三、双方权利义务：

       1、甲方：

       (1)甲方有权利督促乙方按规定时间完成项目开发，有增加或修改内容双方需另行协商解决;在不影响进程的情况下，对于甲方的小规模变动的需求，乙方必须满足;若出现大幅度的变更，则甲乙双方商议延长开发周期。

       (2)甲方完全拥有_ __系统的所有权，包括使用权、著作权等所有权利;

       (3)甲方应当按照协议，按时向乙方支付开发费用。

       2、乙方：

       (1)乙方有责任按甲方的要求在规定时间内完成项目软件开发的内容;

       (2)在项目开发完毕之后，在乙方对甲方提供的维护服务期之内，由于甲方设计变更而导致的变更，若变更范围在本合同所规定的功能范围之内，乙方有义务免费为甲方修改变更内容;

       (3)乙方有责任对本合同的内容进行保密;

       (4)乙方有责任对与甲方项目的接口规范进行保密，在未经甲方书面许可的情况下，不得向第三方泄露;

       (5)乙方有责任在项目验收合格完成之后，向甲方提供_ _个月的免费维护服务，此维护仅指软件bug的修改以及小范围的功能性改动;

       (6)乙方有责任自行准备软件开发所需的硬件设备及开发资料。

       四、费用和支付方式：

       1、费用：此项目费用合计为__ _元人民币。

       2、支付方式：

       在甲方整体项目开发完毕后 _个工作日内完成测试验收，并向乙方提供验收合格报告。同时，乙方将软件设计相关文档交付给甲方，甲方在_ _个工作日内支付乙方开发费用。

       3、违约责任：

       (1)甲方有责任按协议支付乙方费用，如因甲方自身原因，未能按时交付，则每延期一天，甲方将额外支付乙方总费用的 __%作为补偿;

       (2)乙方有责任按期向甲方交付源代码和设计文档，实现项目中的所有功能，如因乙方自身原因，未能按时交付，则每延期一天，甲方将扣除乙方总费用的_ _%作为补偿。 如确因甲方原因，造成乙方未能按时交付，则乙方不承担由此造成的甲方的损失。

       五、对在本合同履行过程中出现的争议，双方本着友好协商的原则予以解决。

       六、本合同壹式贰份，双方各执壹份，签字盖章有效。

       甲方：

       代表签字(盖章)：

       乙方：

       签字：

       年 月 日

软件开发委托合同范文篇二

       甲方：中国电信[公司

       地址：

       法定代表人/负责人：

       乙方：

       地址：

       法定代表人/负责人：

       双方本着平等互惠的原则，通过友好协商签署本合同。

       第一条 定义

       1.1软件：软件是指由硬连线逻辑指令及臵于系统储存器内的机器可读码(包括但不限于半导体装臵或系统)组成的电脑程序，可提供基本逻辑、操作指令以及与用户相关的应用程序指令，包括用于说明、维护及使用程序的有关文件。软件包括系统软件和应用软件。

       1.2系统软件：乙方合法地用于开发应用软件的第三方软件和/或自有软件。乙方承诺，已从系统软件权利人处取得系统软件的许可使用权(或乙方为系统软件的著作权人)，并有权许可甲方或甲方指定的第三方使用并用于应用软件，且该授权长期合法有效并能够满足本项目需要。系统软件的著作权人，在本合同中指：[ ]。

       1.3应用软件：乙方根据本合同商务和技术要求为甲方[ ]工程(项目或工程)开发、研制的软件,包括技术文件及技术资料等。该应用软件的所有权和全部知识产权归甲方所有。

       1.4技术文件或技术资料：合同附件[ ]中规定的所有与应用软件、技术开发及服务、软件的安装、调测、运行、维护和检验相关的文件。

       1.5培训：按合同的规定，乙方为确保设计开发的应用软件能够充分适当的被甲方使用而向甲方提供的服务。

       1.6服务：按合同规定由乙方向甲方就所设计开发的应用软件做出的行为和担保。

       1.7现场：对应用软件进行安装和运行的场所。

       1.8初验：甲方按照附件[ ]对应用软件按照测试规范进行测试和验证。合格后，甲方与乙方共同签署初验证书。

       1.9移交：乙方在约定时间内向甲方提交应用软件设计文件、开发各阶段文件及应用软件全部源代码。

       1.试运行：在初验合格后与最终验收之间的一段时间内对应用软件进行运行，用来证明应用软件的指标是否达到了附件[ ]中规定的所有要求。

       1.最终验收或终验：甲方对应用软件按照附件[ ]进行最终验收。合格后，甲方与乙方共同签署终验合格证书。

       1.保修期：按照本合同约定，乙方提供包括但不限于乙方对应用软件的免费修复、免费技术支持和服务、以及免费升级，以保证整个工程系统正常运行的时期。

       1.响应时间：乙方就甲方提出的问题予以答复并提供可行性解决方案的时间。

       1.一方：甲方或乙方。

       1.双方：甲方和乙方。

       1.中国：中华人民共和国，但在本合同中不包括香港、澳门和台湾地区。

共4页，当前第1页